DG DossiersGagnants
Menu

Marché public ouvert · remise des offres le 26 octobre 2026 (J-2)

Mutualisation de la ventilation double flux de la maison commune de loisirs et de la cantine à Neuvy-en-Mauges, réfection de la chaufferie et l'optimisation du chauffage au Jardin Camifolia à Chemillé, et le remplacement, et amélioration du confort t

Ville de Chemillé en Anjou · Maine-et-Loire

Ce marché de travaux en procédure adaptée concerne le remplacement et la mutualisation de la ventilation double flux (CTA) de la maison commune de loisirs et de la cantine à Neuvy-en-Mauges pour la commune de Chemillé-en-Anjou. L'opération globale compte trois lots, mais la présente consultation porte uniquement sur le lot 01 (Ventilation). Les travaux comportent une Prestation Supplémentaire Éventuelle (PSE) obligatoire et doivent être réalisés sous un délai global de 13 semaines, période de préparation incluse.

Ce que vous lisez ici a été extrait du dossier de consultation par DossiersGagnants. Le verdict de recevabilité, l'adéquation à votre métier et à votre zone, puis le dossier lui-même, se préparent avec vous pendant un appel.

Voir si vous pouvez le gagnerPremier appel gratuit et sans engagement.

La grille de notation de l'acheteur

  • Prix des prestations(bordereau de prix)60 %
  • Valeur technique40 %

Ce que cette grille exige de votre mémoire, bloc par bloc

4 blocs imposés par la grille, dans l'ordre de son poids, plus la compréhension du besoin en tête et la présentation de l'entreprise en fin. La règle qui les dérive est fixe : même grille, même plan. Votre entreprise remplit chaque bloc une fois ; il sert ensuite mot pour mot dans chacun de vos dossiers.

  1. 1.

    Compréhension du besoin et des enjeux

    Toujours présent, quelle que soit la grille.

    Ce que l'acheteur cherche à obtenir, ce qui rend ce marché particulier, et ce que vous en avez retenu.

    • Objet et contexte du marché
    • Enjeux identifiés pour l'acheteur
    • Contraintes relevées dans le dossier
    • Notre lecture du besoin
  2. 2.

    Méthodologie d'exécution

    40 %

    Sert le critère : Valeur technique (40 %).

    Comment vous réalisez la prestation, étape par étape, en réponse au CCTP.

    • Phases d'exécution
    • Mode opératoire par phase
    • Points de contrôle
    • Réponse aux exigences du CCTP
  3. 3.

    Moyens humains affectés

    40 %

    Sert le critère : Valeur technique (40 %).

    Les personnes qui feront le travail : nombre, qualifications, ancienneté, temps affecté.

    • Équipe affectée au marché
    • Qualifications et habilitations
    • Temps de présence par profil
    • Remplacement en cas d'absence
  4. 4.

    Moyens matériels et techniques

    40 %

    Sert le critère : Valeur technique (40 %).

    Le matériel, les véhicules et l'outillage mobilisés, et ce qu'ils garantissent.

    • Matériel affecté au marché
    • Véhicules et logistique
    • Outillage spécifique
    • Entretien et conformité du matériel
  5. 5.

    Démarche qualité et autocontrôle

    40 %

    Sert le critère : Valeur technique (40 %).

    Comment vous vérifiez votre propre travail avant que l'acheteur ne le fasse.

    • Procédures qualité
    • Autocontrôle et contrôle contradictoire
    • Traçabilité et reporting
    • Traitement des non-conformités
  6. 6.

    Présentation de l'entreprise

    Toujours présent, quelle que soit la grille.

    Qui vous êtes, depuis quand, pour qui vous travaillez.

    • Identité et historique
    • Activités et clients types
    • Chiffres clés
    • Implantation

Hors mémoire : Prix des prestations (60 %). Le prix se joue dans le bordereau (BPU, DPGF ou DQE), pas dans le mémoire.

Les 17 blocs du catalogue et ce qui les déclenche : la bibliothèque de blocs.

Pièces exigées par le règlement

  • ●Lettre de candidature (formulaire DC1) ou DUME
  • ●Déclaration du candidat (formulaire DC2) ou DUME
  • ●Renseignements relatifs aux moyens matériels et humains
  • ●Liste des références
  • ○Certificats de capacité ou de qualification professionnelle(si vous en disposez)
  • ○Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire(si vous en disposez)
  • ○Déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 / ATTRI2), le cas échéant(si vous en disposez)
  • ●Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes
  • ●Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) complété et signé en dernière page
  • ●Devis descriptif et estimatif détaillé de l'entreprise accompagnant la DPGF
  • ●Cadre de mémoire technique complété et signé
  • ●Relevé d'Identité Bancaire (RIB)

Points de vigilance relevés

  • ⚠Élimination automatique et sans demande de régularisation possible en cas d'absence totale du cadre de mémoire technique ou d'absence de montant permettant l'analyse
  • ⚠Obligation de fournir un devis d'entreprise en accompagnement de la DPGF
  • ⚠Prestation Supplémentaire Éventuelle (PSE) obligatoire à chiffrer (trappe d'accès avec échelle escamotable au local technique)
  • ⚠Variantes libres/facultatives strictement interdites
  • ⚠Pénalités de retard et d'absence aux réunions de chantier particulièrement précises, cumulatives et applicables sans mise en demeure préalable (100 € par absence de réunion, 100 €/jour de retard travaux, 150 €/jour de retard documents)
  • ⚠Délai d'exécution global de 13 semaines intégrant 1 mois de préparation de chantier

Pour savoir si ce marché est jouable pour vous : recevabilité lot par lot, adéquation à votre métier et à votre zone, puis le dossier préparé par notre équipe depuis vos vraies données.

Voir si vous pouvez le gagnerRetirer le dossier sur la plateforme

Source : avis de publicité et dossier de consultation de l'acheteur, lus automatiquement. Une extraction peut manquer un élément : le règlement de consultation fait foi. Tous les marchés ouverts analysés.