DG DossiersGagnants
Menu

Marché public ouvert · remise des offres le 5 novembre 2026 (J-12)

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR L’EXTENSION ET LA MODERNISATION DE LA PLATEFORME DE TRAITEMENT DE DECHETS VERTS DE SAINTE-ROSE

SYDNE · La Réunion

Ce marché public de maîtrise d'œuvre porte sur la conception et la réalisation des travaux d'extension et de modernisation de la plateforme de traitement de déchets verts de Sainte-Rose à La Réunion. La consultation est non allotie et organisée en une tranche ferme (mission de base MOE) et six tranches optionnelles (missions ICPE, OPC, urbanisme, géotechnique, topographie, CSPS/CT). L'opération vise principalement la mise en conformité réglementaire ICPE et l'adaptation des capacités du site tout en maintenant son exploitation en coactivité continue avec la déchèterie voisine.

Ce que vous lisez ici a été extrait du dossier de consultation par DossiersGagnants. Le verdict de recevabilité, l'adéquation à votre métier et à votre zone, puis le dossier lui-même, se préparent avec vous pendant un appel.

Voir si vous pouvez le gagnerPremier appel gratuit et sans engagement.

La grille de notation de l'acheteur

  • Prix(bordereau de prix)45 %
  • Valeur technique40 %
  • Délai10 %
  • Critère Environnemental5 %

Ce que cette grille exige de votre mémoire, bloc par bloc

6 blocs imposés par la grille, dans l'ordre de son poids, plus la compréhension du besoin en tête et la présentation de l'entreprise en fin. La règle qui les dérive est fixe : même grille, même plan. Votre entreprise remplit chaque bloc une fois ; il sert ensuite mot pour mot dans chacun de vos dossiers.

  1. 1.

    Compréhension du besoin et des enjeux

    Toujours présent, quelle que soit la grille.

    Ce que l'acheteur cherche à obtenir, ce qui rend ce marché particulier, et ce que vous en avez retenu.

    • Objet et contexte du marché
    • Enjeux identifiés pour l'acheteur
    • Contraintes relevées dans le dossier
    • Notre lecture du besoin
  2. 2.

    Méthodologie d'exécution

    40 %

    Sert le critère : Valeur technique (40 %).

    Comment vous réalisez la prestation, étape par étape, en réponse au CCTP.

    • Phases d'exécution
    • Mode opératoire par phase
    • Points de contrôle
    • Réponse aux exigences du CCTP
  3. 3.

    Moyens humains affectés

    40 %

    Sert le critère : Valeur technique (40 %).

    Les personnes qui feront le travail : nombre, qualifications, ancienneté, temps affecté.

    • Équipe affectée au marché
    • Qualifications et habilitations
    • Temps de présence par profil
    • Remplacement en cas d'absence
  4. 4.

    Moyens matériels et techniques

    40 %

    Sert le critère : Valeur technique (40 %).

    Le matériel, les véhicules et l'outillage mobilisés, et ce qu'ils garantissent.

    • Matériel affecté au marché
    • Véhicules et logistique
    • Outillage spécifique
    • Entretien et conformité du matériel
  5. 5.

    Démarche qualité et autocontrôle

    40 %

    Sert le critère : Valeur technique (40 %).

    Comment vous vérifiez votre propre travail avant que l'acheteur ne le fasse.

    • Procédures qualité
    • Autocontrôle et contrôle contradictoire
    • Traçabilité et reporting
    • Traitement des non-conformités
  6. 6.

    Planning et délais d'exécution

    10 %

    Sert le critère : Délai (10 %).

    Le calendrier proposé, les délais tenus, et comment vous absorbez un retard.

    • Calendrier prévisionnel
    • Délais d'intervention et de livraison
    • Phasage et jalons
    • Mesures en cas de dérive
  7. 7.

    Démarche environnementale et gestion des déchets

    5 %

    Sert le critère : Critère Environnemental (5 %).

    Ce que vous faites concrètement pour limiter l'empreinte de la prestation.

    • Gestion et valorisation des déchets
    • Produits et matériaux retenus
    • Déplacements et énergie
    • Engagements mesurables
  8. 8.

    Présentation de l'entreprise

    Toujours présent, quelle que soit la grille.

    Qui vous êtes, depuis quand, pour qui vous travaillez.

    • Identité et historique
    • Activités et clients types
    • Chiffres clés
    • Implantation

Hors mémoire : Prix (45 %). Le prix se joue dans le bordereau (BPU, DPGF ou DQE), pas dans le mémoire.

Les 17 blocs du catalogue et ce qui les déclenche : la bibliothèque de blocs.

Pièces exigées par le règlement

  • ●Lettre de candidature (formulaire DC1) dûment complétée et signée (par tous les membres en cas de groupement)
  • ●Justificatif des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (statuts, mandat probant)
  • ○Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire(si vous en disposez)
  • ●Déclaration sur l'honneur d'interdiction de soumissionner et respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
  • ●Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles
  • ●Déclaration indiquant l’effectif moyen annuel et l'importance du personnel d'encadrement pour les trois dernières années
  • ●Déclaration indiquant les moyens matériels dont le candidat disposera pour la réalisation du marché
  • ●Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années avec attestations ou déclaration
  • ●Titres d’études et professionnels, qualifications et CV des membres du personnel chargés de l’exécution du marché
  • ●Présentation synthétique de l’équipe (composition, compétences, répartition des tâches, moyens matériels et humains)
  • ●Acte d'Engagement (AE) complété
  • ●Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) datée et signée
  • ●Mémoire technique daté et signé
  • ○Demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement (si sous-traitance)(si vous en disposez)

Points de vigilance relevés

  • ⚠Obligation de cotraitance avec un architecte au sein du groupement pour la demande de permis de construire.
  • ⚠Marché comportant 6 tranches optionnelles sans indemnité de dédit en cas de non-affermissement ni indemnité d'attente.
  • ⚠Forte contrainte de maintien en activité du site de compostage et de la déchèterie voisine tout au long des travaux (gestion stricte de la coactivité).
  • ⚠Application de pénalités dès le premier euro sans mise en demeure préalable (notamment 200 € HT/jour de retard et 500 € HT par absence en réunion de chantier).
  • ⚠Délai de validité des offres fixé à 150 jours.
  • ⚠Exigence d'une signature électronique avec certificat RGS 2*.

Conditions de recevabilité

  • Compétences d'un architecte en cotraitance« Pour la demande du permis de construire, le maître d’œuvre devra s’adjoindre les compétences d’un architecte, en cotraitance au sein du groupement. » · 2026-05-AO.MOE PCSR - CCTP_v3.pdf

Exigences relevées dans le dossier, chacune avec sa citation. Le verdict (satisfaite, déficit, à vérifier) dépend de votre entreprise : nous le vérifions avec vous, lot par lot, pendant l'appel.

Pour savoir si ce marché est jouable pour vous : recevabilité lot par lot, adéquation à votre métier et à votre zone, puis le dossier préparé par notre équipe depuis vos vraies données.

Voir si vous pouvez le gagnerRetirer le dossier sur la plateforme

Source : avis de publicité et dossier de consultation de l'acheteur, lus automatiquement. Une extraction peut manquer un élément : le règlement de consultation fait foi. Tous les marchés ouverts analysés.