DG DossiersGagnants
Menu

Marché public ouvert · remise des offres le 26 octobre 2026 (J-2)

Réalisation de Manoeuvre de pompe et de diagraphies sure le puits Soenna2

Commune de Jonzac · Charente-Maritime

Marché de travaux de la commune de Jonzac portant sur la manœuvre de pompe et la réalisation de diagraphies sur le puits thermal/géothermique Soenna 2. La consultation est allotiée en deux lots : Lot 1 (Manœuvre de la pompe d’exploitation) et Lot 2 (Diagraphies du puits). L'enjeu critique réside dans l'exécution impérative des travaux pendant la fermeture annuelle des thermes de Jonzac, entre le 7 décembre 2026 et le 29 janvier 2027.

Ce que vous lisez ici a été extrait du dossier de consultation par DossiersGagnants. Le verdict de recevabilité, l'adéquation à votre métier et à votre zone, puis le dossier lui-même, se préparent avec vous pendant un appel.

Voir si vous pouvez le gagnerPremier appel gratuit et sans engagement.

La grille de notation de l'acheteur

  • Valeur technique - Méthodologie proposée (détails, pertinence technique, qualité)50 %
  • Valeur technique - Moyens techniques et humains10 %
  • Prix des prestations(bordereau de prix)40 %

Ce que cette grille exige de votre mémoire, bloc par bloc

4 blocs imposés par la grille, dans l'ordre de son poids, plus la compréhension du besoin en tête et la présentation de l'entreprise en fin. La règle qui les dérive est fixe : même grille, même plan. Votre entreprise remplit chaque bloc une fois ; il sert ensuite mot pour mot dans chacun de vos dossiers.

  1. 1.

    Compréhension du besoin et des enjeux

    Toujours présent, quelle que soit la grille.

    Ce que l'acheteur cherche à obtenir, ce qui rend ce marché particulier, et ce que vous en avez retenu.

    • Objet et contexte du marché
    • Enjeux identifiés pour l'acheteur
    • Contraintes relevées dans le dossier
    • Notre lecture du besoin
  2. 2.

    Méthodologie d'exécution

    50 %

    Sert le critère : Valeur technique - Méthodologie proposée (détails, pertinence technique, qualité) (50 %), Valeur technique - Moyens techniques et humains (10 %).

    Comment vous réalisez la prestation, étape par étape, en réponse au CCTP.

    • Phases d'exécution
    • Mode opératoire par phase
    • Points de contrôle
    • Réponse aux exigences du CCTP
  3. 3.

    Moyens humains affectés

    50 %

    Sert le critère : Valeur technique - Méthodologie proposée (détails, pertinence technique, qualité) (50 %), Valeur technique - Moyens techniques et humains (10 %).

    Les personnes qui feront le travail : nombre, qualifications, ancienneté, temps affecté.

    • Équipe affectée au marché
    • Qualifications et habilitations
    • Temps de présence par profil
    • Remplacement en cas d'absence
  4. 4.

    Moyens matériels et techniques

    50 %

    Sert le critère : Valeur technique - Méthodologie proposée (détails, pertinence technique, qualité) (50 %), Valeur technique - Moyens techniques et humains (10 %).

    Le matériel, les véhicules et l'outillage mobilisés, et ce qu'ils garantissent.

    • Matériel affecté au marché
    • Véhicules et logistique
    • Outillage spécifique
    • Entretien et conformité du matériel
  5. 5.

    Démarche qualité et autocontrôle

    50 %

    Sert le critère : Valeur technique - Méthodologie proposée (détails, pertinence technique, qualité) (50 %), Valeur technique - Moyens techniques et humains (10 %).

    Comment vous vérifiez votre propre travail avant que l'acheteur ne le fasse.

    • Procédures qualité
    • Autocontrôle et contrôle contradictoire
    • Traçabilité et reporting
    • Traitement des non-conformités
  6. 6.

    Présentation de l'entreprise

    Toujours présent, quelle que soit la grille.

    Qui vous êtes, depuis quand, pour qui vous travaillez.

    • Identité et historique
    • Activités et clients types
    • Chiffres clés
    • Implantation

Hors mémoire : Prix des prestations (40 %). Le prix se joue dans le bordereau (BPU, DPGF ou DQE), pas dans le mémoire.

Les 17 blocs du catalogue et ce qui les déclenche : la bibliothèque de blocs.

Pièces exigées par le règlement

  • ●Formulaire DC1 (Lettre de candidature) ou DUME
  • ●Formulaire DC2 (Déclaration du candidat) ou DUME
  • ●Déclaration sur l'honneur de non-interdiction de soumissionner
  • ●Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
  • ●Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et spécifique des 3 derniers exercices disponibles
  • ●Déclaration des effectifs moyens annuels et personnel d'encadrement des 3 dernières années
  • ●Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années avec attestations de bonne exécution
  • ●Titres d'études et professionnels des cadres et responsables de conduite des travaux
  • ●Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
  • ○Indication des techniciens ou organismes techniques chargés du contrôle qualité(si vous en disposez)
  • ○Indication des mesures de gestion environnementale(si vous en disposez)
  • ●Acte d'engagement (AE) et ses annexes
  • ●Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
  • ●Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
  • ●Détail des Prix Globaux et Forfaitaire (DPGF)
  • ●Mémoire justificatif / technique (méthodologie, dispositions d'exécution, hygiène/santé)
  • ●Calendrier détaillé d'exécution / planning d'intervention
  • ●Fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés
  • ●Présentation de l'équipe dédiée au projet
  • ●Plan de masse général / aménagement prévisionnel de la plate-forme

Points de vigilance relevés

  • ⚠Délai d'exécution très strict et impératif : début obligatoire au 7 décembre 2026 et fin au plus tard le 29 janvier 2027 en raison de la réouverture des thermes le 1er février 2027.
  • ⚠Variante imposée à chiffrer obligatoirement pour le Lot 1 (mise en place d'une seule pompe d'exploitation au lieu de deux).
  • ⚠Garantie à première demande de 100% exigée en cas de demande d'avance.
  • ⚠Pénalités spécifiques cumulatives : pénalité forfaitaire de 250 € en sus des pénalités journalières en cas de dépassement de délai, 250 €/jour pour retard de remise de documents SPS/préparation, 250 € par absence aux réunions de chantier, et 500 €/jour de retard pour la remise du DOE.
  • ⚠Contraintes sanitaires strictes liées à l'usage thermal de l'eau du puits (désinfection du matériel, protocoles).

Pour savoir si ce marché est jouable pour vous : recevabilité lot par lot, adéquation à votre métier et à votre zone, puis le dossier préparé par notre équipe depuis vos vraies données.

Voir si vous pouvez le gagnerRetirer le dossier sur la plateforme

Source : avis de publicité et dossier de consultation de l'acheteur, lus automatiquement. Une extraction peut manquer un élément : le règlement de consultation fait foi. Tous les marchés ouverts analysés.