Marché public ouvert · remise des offres le 25 septembre 2026 (J-18) · 2 lots
Requalification paysagère du cimetière communal de Thonon-les-Bains - Lots 2 (Espaces Verts, aménagements paysagers) et 3 (Mobilier)
Commune de Thonon-les-Bains · Haute-Savoie
Marché de travaux de la Ville de Thonon-les-Bains portant sur la seconde phase de requalification paysagère du cimetière communal. La consultation est allotie en 2 lots : le lot 2 (Espaces verts et aménagements paysagers) et le lot 3 (Mobilier urbain). L'enjeu majeur réside dans la réalisation d'aménagements de qualité et la tenue des délais tout en préservant le recueillement du lieu et l'accès aux sépultures lors des cérémonies.
Ce que vous lisez ici a été extrait du dossier de consultation par DossiersGagnants, sans inscription. Le verdict de recevabilité, l'adéquation à votre métier et à votre zone, puis le dossier lui-même, demandent votre profil d'entreprise.
Voir si vous pouvez le gagnerCompte gratuit, sans démo ni devis.La grille de notation de l'acheteur
- Prix des prestations(bordereau de prix)60 %
- Valeur technique - Qualité de l'organisation proposée pour les travaux20 %
- Valeur technique - Moyens humains et matériels affectés au chantier10 %
- Valeur technique - Qualité des mesures prises pour la sécurité, la protection de la santé et l'environnement10 %
Ce que cette grille exige de votre mémoire, bloc par bloc
7 blocs imposés par la grille, dans l'ordre de son poids, plus la compréhension du besoin en tête et la présentation de l'entreprise en fin. La règle qui les dérive est fixe : même grille, même plan. Votre entreprise remplit chaque bloc une fois ; il sert ensuite mot pour mot dans chacun de vos dossiers.
- 1.
Compréhension du besoin et des enjeux
Toujours présent, quelle que soit la grille.
Ce que l'acheteur cherche à obtenir, ce qui rend ce marché particulier, et ce que vous en avez retenu.
- Objet et contexte du marché
- Enjeux identifiés pour l'acheteur
- Contraintes relevées dans le dossier
- Votre lecture du besoin
- 2.
Méthodologie d'exécution
20 %Sert le critère : Valeur technique - Qualité de l'organisation proposée pour les travaux (20 %), Valeur technique - Moyens humains et matériels affectés au chantier (10 %), Valeur technique - Qualité des mesures prises pour la sécurité, la protection de la santé et l'environnement (10 %).
Comment vous réalisez la prestation, étape par étape, en réponse au CCTP.
- Phases d'exécution
- Mode opératoire par phase
- Points de contrôle
- Réponse aux exigences du CCTP
- 3.
Organisation et encadrement
20 %Sert le critère : Valeur technique - Qualité de l'organisation proposée pour les travaux (20 %).
Qui pilote, qui décide, comment l'information circule entre vous et l'acheteur.
- Organigramme de la prestation
- Interlocuteur unique et suppléant
- Réunions et comptes rendus
- Gestion des imprévus
- 4.
Moyens humains affectés
20 %Sert le critère : Valeur technique - Qualité de l'organisation proposée pour les travaux (20 %), Valeur technique - Moyens humains et matériels affectés au chantier (10 %), Valeur technique - Qualité des mesures prises pour la sécurité, la protection de la santé et l'environnement (10 %).
Les personnes qui feront le travail : nombre, qualifications, ancienneté, temps affecté.
- Équipe affectée au marché
- Qualifications et habilitations
- Temps de présence par profil
- Remplacement en cas d'absence
- 5.
Moyens matériels et techniques
20 %Sert le critère : Valeur technique - Qualité de l'organisation proposée pour les travaux (20 %), Valeur technique - Moyens humains et matériels affectés au chantier (10 %), Valeur technique - Qualité des mesures prises pour la sécurité, la protection de la santé et l'environnement (10 %).
Le matériel, les véhicules et l'outillage mobilisés, et ce qu'ils garantissent.
- Matériel affecté au marché
- Véhicules et logistique
- Outillage spécifique
- Entretien et conformité du matériel
- 6.
Démarche qualité et autocontrôle
20 %Sert le critère : Valeur technique - Qualité de l'organisation proposée pour les travaux (20 %), Valeur technique - Moyens humains et matériels affectés au chantier (10 %), Valeur technique - Qualité des mesures prises pour la sécurité, la protection de la santé et l'environnement (10 %).
Comment vous vérifiez votre propre travail avant que l'acheteur ne le fasse.
- Procédures qualité
- Autocontrôle et contrôle contradictoire
- Traçabilité et reporting
- Traitement des non-conformités
- 7.
Sécurité et prévention
10 %Sert le critère : Valeur technique - Qualité des mesures prises pour la sécurité, la protection de la santé et l'environnement (10 %).
La protection des personnes sur site, la vôtre comme celle des usagers.
- Analyse des risques
- Mesures de prévention et EPI
- Habilitations et formations
- Plan de prévention ou PPSPS
- 8.
Démarche environnementale et gestion des déchets
10 %Sert le critère : Valeur technique - Qualité des mesures prises pour la sécurité, la protection de la santé et l'environnement (10 %).
Ce que vous faites concrètement pour limiter l'empreinte de la prestation.
- Gestion et valorisation des déchets
- Produits et matériaux retenus
- Déplacements et énergie
- Engagements mesurables
- 9.
Présentation de l'entreprise
Toujours présent, quelle que soit la grille.
Qui vous êtes, depuis quand, pour qui vous travaillez.
- Identité et historique
- Activités et clients types
- Chiffres clés
- Implantation
Hors mémoire : Prix des prestations (60 %). Le prix se joue dans le bordereau (BPU, DPGF ou DQE), pas dans le mémoire.
Les 17 blocs du catalogue et ce qui les déclenche : la bibliothèque de blocs.
Pièces exigées par le règlement
- ●Lettre de candidature (formulaire DC1 ou DUME)
- ●Déclaration du candidat individuel ou des membres du groupement (formulaire DC2 ou DUME) avec CA, effectifs et moyens matériels des 3 dernières années
- ○Copie du jugement en cas de redressement judiciaire(si vous en disposez)
- ●Liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années avec attestations de bonne exécution pour les plus importants
- ●Acte d'engagement complété et signé
- ●Bordereau des Prix Unitaires (BPU) complété
- ●Détail Quantitatif Estimatif (DQE) complété
- ●Mémoire justificatif / technique (organisation, phasage, planning, moyens, sécurité/santé/environnement, cadre PAQ et SOGED)
- ●Fiches techniques des mobiliers chiffrés et sélectionnés (pour le lot 3)
- ○Déclaration et justificatifs relatifs aux sous-traitants éventuels (DC4)(si vous en disposez)
Points de vigilance relevés
- ⚠Contradiction dans le Règlement de Consultation : l'article 3 s'intitule 'Visite obligatoire' alors que son texte précise qu'aucune visite n'est prévue (visite simplement conseillée).
- ⚠Signature manuscrite ou électronique de l'Acte d'Engagement exigée dès la remise de l'offre.
- ⚠Interdiction des variantes sur le lot 2 ; pour le lot 3, variantes strictement cantonnées à la casquette de la borne interactive (maximum 2).
- ⚠Interventions en site sensible ouvert au public (obligations de propreté quotidienne, interruptions obligatoires en cas de cérémonies funéraires, préservation absolue des sépultures).
- ⚠Exigence de remise d'un cadre de PAQ intégrant une note SOGED dès l'offre dans le mémoire technique.
- ⚠Dispositif de pénalités strict (200 € par jour de retard, 100 € par absence aux réunions, 200 € par infraction de chantier).
Pour savoir si ce marché est jouable pour vous : recevabilité lot par lot, adéquation à votre métier et à votre zone, puis le dossier préparé depuis vos vraies données.
Source : avis de publicité et dossier de consultation de l'acheteur, lus automatiquement. Une extraction peut manquer un élément : le règlement de consultation fait foi. Tous les marchés ouverts analysés.